Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Работа организационно-правового отдела за 11 месяцев 2017 г

За период с 09.01.2017 г по 30.11.2017 года сотрудники организационно-правового отдела отстаивали права и интересы ФГБУ «Саратовская МВЛ» в судах Саратовской области. В двух случаях Учреждение выступало в качестве ответчика.

В первом случае организация, которая выиграла контракт на выполнение подрядных работ по проведению капитального ремонта помещений Учреждения, просрочила сдачу указанных работ, в результате чего Учреждение направило в адрес подрядчика претензию о взыскании неустойки. Данная претензия была удовлетворена подрядчиком, неустойка была выплачена Учреждению, однако в декабре 2016 года подрядчик подал иск в Арбитражный суд Саратовской области с требованием вернуть уплаченную неустойку, сославшись на изменения в законодательстве о выплате неустойки, в удовлетворении данного иска подрядчику было отказано.

Во втором случае, после проведения конкурса на разработку проектно-сметной документации по реконструкции комплекса зданий Учреждения, организация, которой было отказано в принятии ее заявки на участие в конкурсе, подала на Учреждение иск в Арбитражный суд Саратовской области с требованием признания состоявшегося конкурса и заключенного контракта недействительными и применения последствий недействительности сделки, сославшись на незначительность нарушений, содержащихся в поданной документации. Суд, рассмотрев доводы сторон, пришел к выводу о правомерности действий Учреждения и отказал организации в иске.

Также Учреждение выступало в качестве истца. В первом случае ФГБУ «Саратовская МВЛ» подало иск о взыскании долга с недобросовестного должника. Решение суда было в пользу лаборатории. Во втором случае, лаборатория подала исковое заявление на подрядчика в связи с некорректной работой установленной им приточно-вытяжной системы. Учреждением, по данному делу был подан отказ от исковых требований в связи с восстановлением работы оборудования. В третьем случае Учреждением было подано исковое заявление в Арбитражный суд Саратовской области о взыскании с подрядной организации пени за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту, заключенному на разработку проектно-сметной документации по реконструкции комплекса зданий Учреждения, решение суда было вынесено в пользу Учреждения.

Кроме того, Учреждение неоднократно привлекалось к участию в судебных процессах в качестве третьего лица. В одном из процессов Учреждением были поддержаны требования бывшего сотрудника лаборатории к пенсионному фонду о включении в трудовой стаж работу с вредными и опасными условиями труда и назначении досрочной пенсии. В результате рассмотрения данного дела суды первой и апелляционной инстанции встали на сторону ответчика.

За истекший период 2017 года организационно-правовым отделом было также направлено 30 претензий в адреса лиц, уклоняющихся от уплаты долга за оказанные Учреждением услуги, и поставщикам, либо подрядчикам, которые ненадлежащим образом исполнили свои договорные обязательства. Также сотрудниками отдела было направлено 8 претензий в адрес поставщиков Учреждения, просрочивших свои договорные обязательства.