Договор на оказание услуг по разработке проектной документации «Проект рекультивации земельного участка»

Скачать договор

ДОГОВОР № ______

на оказание услуг

г. Саратов                                                                                                                         «__»_________20___года

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «Саратовская МВЛ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Абайдуллина Вила Жабировича, действующего на основании Устава,  с одной стороны и ________________________________________________________, в лице _____________________________________________, действующего на основании _________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. «Исполнитель» обязуется оказать Заказчику услуги по разработке проектной документации «Проект рекультивации земельного участка» (далее — работ), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик принять оказанные услуги и оплатить их.

2.Права и обязанности сторон

2.1. «Исполнитель» обязуется:

2.1.1. Выполнять работы по составлению проектной документации «Проект рекультивации земельного участка» (далее – Проекта) на основании заявки заказчика, Технического задания и в соответствии с требованиями нормативно-правовой и нормативно-технической документации, соблюдая при этом сроки выполнения оказания услуг и обеспечивая их  качество.

2.1.2. Сроки оказания услуг исчисляются с момента фактического подписания технического задания Сторонами и составляют до ______ рабочих дней, в зависимости от сложности услуг, применяемых методов и загруженности «Исполнителя». В сложных случаях, по согласованию Сторон, срок для оказания услуг может быть продлен.

2.1.3.     При выявлении недостатков в предоставленной «Заказчиком» документации, незамедлительно сообщить ему о невозможности выполнения услуг до устранения данных недостатков или нарушений.

2.1.4.     В случае невозможности выполнить заявку «Заказчика» в полном объёме по не зависящим от «Исполнителя» причинам, уведомить «Заказчика» не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты выдачи результатов оказанных услуг.

2.1.5. Результаты оказанных «Исполнителем» услуг  оформлять в виде Проекта, в количестве не менее чем в 3 (трех) экземплярах, два из которых выдаются «Заказчику», а третий хранится у «Исполнителя».

2.1.6. Своевременно устранять недоработки, выявленные при согласовании и утверждении Проекта.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Отказать в выдаче результатов услуг до момента погашения 50% предоплаты «Заказчиком».

2.2.2.  Привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящему договору. В этом случае вся ответственность за действия третьих лиц возлагается на Исполнителя.

2.2.2. Требовать от «Заказчика» выполнения условий договора. В противном случае «Исполнитель» не гарантирует полноты и достоверности проектных решений и своевременности выдачи Проекта, оставляя за собой право отказа от исполнения данного договора.

2.3. «Заказчик» обязуется:

2.3.1.     Направить «Исполнителю» для проведения работ необходимые материалы и документы.

2.3.2. Обеспечить доставку «Исполнителю» необходимых материалов и документов по адресу:  410064, г. Саратов, ул. им. Ф.А. Блинова, д. 13.

2.3.3. Предоставить «Исполнителю» достоверную информацию (материалы, документы), относящуюся к предмету настоящего договора.

2.3.4. Обеспечить доступ на земельный участок для проведения работ.

2.3.5. Своевременно производить оплату оказываемых «Исполнителем» услуг в соответствии с п.3.2. Договора и приёмку их результатов в соответствии с условиями Договора.

3.Порядок оплаты и расчеты

3.1. «Заказчик» оплачивает услуги (работы) по настоящему договору на основании выставленного «Исполнителем» счета.

Стоимость оказания услуг (выполнения работ) рассчитывается «Исполнителем»  по каждой заявке «Заказчика» с учетом вида, объема, сроков исполнения в соответствии с Прейскурантом цен, действующим на момент поступления заявки к «Исполнителю». В случае применения договорных цен сторонами подписывается Протокол согласования договорной цены.

«Заказчик» может ознакомиться с Прейскурантом цен «Исполнителя» на сайте http://www.mvl-saratov.ru  или непосредственно у «Исполнителя». Прейскурант цен не прикладывается к Договору.

3.2. Оплата производится «Заказчиком» в следующем порядке: предоплата в размере 50% на основании счета в течение 5 банковских дней со дня выставления «Исполнителем» счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» или оплата в кассу «Исполнителя». Окончательный расчет по факту выполненных работ на основании Акта выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней с даты его подписания.

Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».

3.3. Оказанные услуги предоставляются «Исполнителем» по месту нахождения «Исполнителя» в форме Проекта.

3.4. Услуги считаются оказанными с момента оформления Проекта и утверждения его «Заказчиком».

3.5. После оказания услуг и их полной оплаты «Исполнитель» оформляет и направляет в адрес «Заказчика» акт об оказании услуг. Если в течение десяти дней после направления «Заказчику» акта об оказании услуг, «Исполнитель» не получил подписанные со стороны «Заказчика» оригиналы акта об оказании услуг либо мотивированного отказа от их подписания, акт считается подписанным в редакции «Исполнителя».

4.Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору «Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

4.2. В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от стоимости настоящего договора за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» неустойку в размере 0,1% от стоимости настоящего договора за каждый день просрочки.

4.4. В случае неоплаты счета «Заказчиком» в срок, указанный в п.3.2. настоящего договора, «Исполнитель» вправе приостановить оказание  услуг по очередной заявке «Заказчика».

4.5. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, направления претензий. Срок реагирования на претензии – в срок, указанный в претензии. При не достижении взаимоприемлемого решения спор рассматривается в Арбитражном суде Саратовской области.

4.6. Стороны пришли к соглашению, что проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон, включая проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в течение отсрочки (рассрочки) платежа, в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору.

5.Конфиденциальность

5.1.Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5.2.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, относящейся к предмету настоящего Договора в течение всего срока его действия, за исключением случаев, когда иное предусмотрено законодательством.

6.Антикоррупционная оговорка

6.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

6.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

7.Форс-мажор

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

8.Заключительные положения

8.1. Настоящий договор составлен в  2-х  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.2. Допускается подписание настоящего договора и всех дополнений и изменений к нему по факсимильной связи или электронной почте. Все документы, полученные по факсимильной связи или электронной почте, имеют одинаковую юридическую силу с оригиналом, до момента предоставления оригиналов.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение календарного года.

8.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны за 10 дней до даты расторжения, при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.Юридические адреса сторон

Директор                                                                                                    _______________________________

_________________/В.Ж. Абайдуллин/                                   ________________/_______________/

мп                                                                                                                 мп